Компания «АВД» проиграла в суде дело о неоконченном строительстве систем для сбора и транспортировки нефти на Яро-Яхинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНАО). С 2015 года залежи разрабатывают НОВАТЭК и его партнеры. В положенные сроки «АВД» не уложилось и понесло убытки в размере 87,5 млн рублей. Вернуть деньги не получилось, следует из решения Арбитражного суда ЯНАО от 16 сентября 2024 года. В августе 2022 года компания стала банкротом.  «Истцом не подтверждено ни соблюдение требований договора для приемки работ ООО „ЯНГС“, ни фактическое выполнение работ на объекте», — сообщается в судебном акте. В исковых требованиях ООО «АВД» к ООО «Ямалнефтегазстрой» о взыскании задолженности за выполненные работы по договору субподряда и процентов в размере 87,5 млн рублей суд отказал. Из материалов дела следует, что ООО «Ямалнефтегазстрой» был занят на обустройстве нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения», которое с 2015 года разрабатывает ПАО «НОВАТЭК» совместно с партнерами, в том числе с ООО «Арктикгаз». В сентябре 2019 года ООО «Ямалнефтегазстрой» заключило договор субподряда с ООО «АВД». Исполнитель должен был выполнить к апрелю 2020 года строительно-монтажные работы на системах сбора и транспортировки нефти от двух кустов на месторождении. В положенные сроки компания не уложилась. «Более того, подрядчиком неоднократно нарушались сроки выполнения промежуточных этапов работ, в связи с чем АО „Арктикгаз“ направляло в адрес ООО „ЯНГС“ письма „Об усилении темпов строительства“, — сообщается в решении суда. Договор был расторгнут. Оставалось выяснить фактически выполненные объемы работ и рассчитаться с исполнителем. Заказчик перевел на счета организации 39,6 млн рублей. Арбитражный суд назначил экспертизу, чтобы убедиться в правильности расчетов заказчиков, при этом неоднократно предлагал истцу представить доказательства выполнения работ. Выводы эксперта подтвердили, что требования истца не обоснованы. По данным открытых источников, Яхинское месторождение находится в Пуровском районе ЯНАО. Лицензией на разведку и разработку владеет АО «Арктикгаз» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть». Промышленная добыча газа и газового конденсата на месторождении начались в апреле 2015 года. Запасы месторождения на 31 декабря 2017 года составляли 206 млрд куб. м природного газа и 32 млн. тонн жидких углеводородов. ООО «АВД» — компания из Санкт-Петербурга. В августе 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал общество банкротом.